Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas

Descripción del Articulo

En los últimos años, ha sido muy recurrente ver obras públicas paralizadas en el Perú. Hasta el mes de junio del 2022, la Contraloría General de la República ha informado que se cuentan un total de 2,346 obras en ese estado, lo cual representa un monto total de S/. 29,732 millones. Las causas más re...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Castillo Gonzales, Flavio Enrique, Pairazaman Vasquez, Ricardo German
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/668155
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/668155
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Procesos colaborativos
Sistemas de entrega de proyectos
Modelo de contratos estandarizados
Establecimientos de salud
FAC-1
IPD
Guía técnica
Collaborative processes
Project delivery systems
Standardized contract model
Health facilities
Technical guidance
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01
id UUPC_11f7b060cf7d5c91550468bde4ddf16d
oai_identifier_str oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/668155
network_acronym_str UUPC
network_name_str UPC-Institucional
repository_id_str 2670
dc.title.es_PE.fl_str_mv Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
dc.title.alternative.es_PE.fl_str_mv Proposal of guide for the application of collaborative Integrated Project Delivery (IPD) processes, supported by a multiparty contract, to reduce the number of paralyzed public works in health facilities in Peru caused by contractual non-compliance and technical deficiencies
title Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
spellingShingle Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
Castillo Gonzales, Flavio Enrique
Procesos colaborativos
Sistemas de entrega de proyectos
Modelo de contratos estandarizados
Establecimientos de salud
FAC-1
IPD
Guía técnica
Collaborative processes
Project delivery systems
Standardized contract model
Health facilities
Technical guidance
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01
title_short Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
title_full Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
title_fullStr Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
title_full_unstemmed Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
title_sort Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
author Castillo Gonzales, Flavio Enrique
author_facet Castillo Gonzales, Flavio Enrique
Pairazaman Vasquez, Ricardo German
author_role author
author2 Pairazaman Vasquez, Ricardo German
author2_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Núñez Rivera, Karina Paola
dc.contributor.author.fl_str_mv Castillo Gonzales, Flavio Enrique
Pairazaman Vasquez, Ricardo German
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Procesos colaborativos
Sistemas de entrega de proyectos
Modelo de contratos estandarizados
Establecimientos de salud
FAC-1
IPD
Guía técnica
Collaborative processes
Project delivery systems
Standardized contract model
Health facilities
Technical guidance
topic Procesos colaborativos
Sistemas de entrega de proyectos
Modelo de contratos estandarizados
Establecimientos de salud
FAC-1
IPD
Guía técnica
Collaborative processes
Project delivery systems
Standardized contract model
Health facilities
Technical guidance
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01
description En los últimos años, ha sido muy recurrente ver obras públicas paralizadas en el Perú. Hasta el mes de junio del 2022, la Contraloría General de la República ha informado que se cuentan un total de 2,346 obras en ese estado, lo cual representa un monto total de S/. 29,732 millones. Las causas más recurrentes de estas paralizaciones son la falta de recursos financieros y liquidez, el incumplimiento contractual y las controversias, que conllevan a arbitrajes. Asimismo, debido a que un porcentaje muy grande de estas obras se encuentran en el sector salud, sumado a la brecha de infraestructura que se tiene en la construcción de establecimientos de salud y a los efectos de la pandemia del Covid-19, es indispensable mejorar y asegurar la realización y finalización de las construcciones de centros de salud, hospitales de atención primaria o secundaria y hospitales de alta complejidad. Por ello, la presente tesis realiza una investigación sobre la identificación de qué procesos colaborativos del sistema de entrega de proyectos IPD, apoyados con la utilización de un modelo de contrato estandarizado, logran evitar las causas de paralización mencionadas y asegurar la culminación exitosa de proyectos de construcción de establecimientos de salud en el Perú. Esto es realizado con la finalidad de elaborar y proponer una guía técnica que sistematice los procesos de gestión en este tipo de proyectos durante las etapas de Diseño, Planificación y Ejecución.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-07-06T04:17:42Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-07-06T04:17:42Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022-10-14
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10757/668155
dc.identifier.isni.none.fl_str_mv 0000 0001 2196 144X
url http://hdl.handle.net/10757/668155
identifier_str_mv 0000 0001 2196 144X
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.coar.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
application/epub
application/msword
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Repositorio Académico - UPC
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UPC-Institucional
instname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
instacron:UPC
instname_str Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
instacron_str UPC
institution UPC
reponame_str UPC-Institucional
collection UPC-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/10/Castillo_GF.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/9/Castillo_GF.pdf.jpg
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/12/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.jpg
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/14/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.jpg
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/16/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.jpg
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/8/Castillo_GF.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/11/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/13/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/15/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/3/Castillo_GF.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/4/Castillo_GF.docx
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/5/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/6/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/7/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/2/license.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/1/license_rdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 1c5edb392d2f5376b8a9a97a7fc20284
f627ed1b330df20de0b87906c0ae3781
7b8779cfc39e144fbd991ec7bd29fc75
9f16a1693ad9f3d626c80251011d88d7
98ae7e379066aa1aac7c6026ca84e887
7fdc4f1475ce2d54469be79e21ec2102
fc2413dff00bf0836e4cab002d7e2f81
3f1ecddf289228d1168d12de54390515
4877d80f98b22031d18112b55a4f701c
81c43fb87983d814aa03e2a66768fcb3
0d74047ec56785cf677e1f6d8cb5d01c
d759c59e758306da48caebe3e9c926c2
d14afb0e4c1552437db8916ea2790e37
2831605f53d594dcb9e16bd88cb13f59
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio académico upc
repository.mail.fl_str_mv upc@openrepository.com
_version_ 1839090693103943680
spelling c32ff26d3e001859f0bd5e2f942e21d6600http://orcid.org/0000-0001-9945-9599Núñez Rivera, Karina Paola8951a2adb82b33ca59df0c0ee6104306b5199d345a1fec42fd77ffc02e0d9b1aCastillo Gonzales, Flavio EnriquePairazaman Vasquez, Ricardo German2023-07-06T04:17:42Z2023-07-06T04:17:42Z2022-10-14http://hdl.handle.net/10757/6681550000 0001 2196 144XEn los últimos años, ha sido muy recurrente ver obras públicas paralizadas en el Perú. Hasta el mes de junio del 2022, la Contraloría General de la República ha informado que se cuentan un total de 2,346 obras en ese estado, lo cual representa un monto total de S/. 29,732 millones. Las causas más recurrentes de estas paralizaciones son la falta de recursos financieros y liquidez, el incumplimiento contractual y las controversias, que conllevan a arbitrajes. Asimismo, debido a que un porcentaje muy grande de estas obras se encuentran en el sector salud, sumado a la brecha de infraestructura que se tiene en la construcción de establecimientos de salud y a los efectos de la pandemia del Covid-19, es indispensable mejorar y asegurar la realización y finalización de las construcciones de centros de salud, hospitales de atención primaria o secundaria y hospitales de alta complejidad. Por ello, la presente tesis realiza una investigación sobre la identificación de qué procesos colaborativos del sistema de entrega de proyectos IPD, apoyados con la utilización de un modelo de contrato estandarizado, logran evitar las causas de paralización mencionadas y asegurar la culminación exitosa de proyectos de construcción de establecimientos de salud en el Perú. Esto es realizado con la finalidad de elaborar y proponer una guía técnica que sistematice los procesos de gestión en este tipo de proyectos durante las etapas de Diseño, Planificación y Ejecución.In recent years, it has been very recurrent to see public works paralyzed in Peru. Up to June 2022, the Republic Comptroller General has reported a total of 2,346 works in this state, which represents a total amount of S/. 29,732 million. The most recurrent causes are the lack of financial resources, contractual non-compliance, and disputes, which lead to arbitration. Also, since a very large percentage of these works are in health sector, added to the infrastructure gap in construction of health facilities and the effects of the Covid-19 pandemic, it is essential to improve and ensure the completion of the construction of health centers, primary or secondary care hospitals and high complexity hospitals. Therefore, this thesis investigates which collaborative processes of the IPD project delivery system, supported by the use of a standardized contract model, are able to avoid the mentioned causes of paralyzations and to achieve the successful completion of construction projects of health facilities in Peru. This is done with the aim of developing and proposing a technical guide that systematizes the management processes of this type of project in the Design, Planning and Execution stages.TesisODS 3 : Salud y bienestarODS 9 : Industria, innovación e infraestructuraODS 16 : Paz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCProcesos colaborativosSistemas de entrega de proyectosModelo de contratos estandarizadosEstablecimientos de saludFAC-1IPDGuía técnicaCollaborative processesProject delivery systemsStandardized contract modelHealth facilitiesTechnical guidancehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicasProposal of guide for the application of collaborative Integrated Project Delivery (IPD) processes, supported by a multiparty contract, to reduce the number of paralyzed public works in health facilities in Peru caused by contractual non-compliance and technical deficienciesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de ingenieríaLicenciaturaIngeniería CivilIngeniero Civil2023-07-06T17:04:20Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://orcid.org/0000-0001-9945-959943011541https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional7320167048919974626510CONVERTED2_38225242093-07-06Castillo_GF.pdfCastillo_GF.pdfapplication/pdf2643128https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/10/Castillo_GF.pdf1c5edb392d2f5376b8a9a97a7fc20284MD510falseTHUMBNAILCastillo_GF.pdf.jpgCastillo_GF.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg35959https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/9/Castillo_GF.pdf.jpgf627ed1b330df20de0b87906c0ae3781MD59false2093-07-06Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.jpgCastillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg69084https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/12/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.jpg7b8779cfc39e144fbd991ec7bd29fc75MD512false2093-07-06Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.jpgCastillo_GF_Reportesimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg51009https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/14/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.jpg9f16a1693ad9f3d626c80251011d88d7MD514false2093-07-06Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.jpgCastillo_GF_Actasimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg46407https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/16/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.jpg98ae7e379066aa1aac7c6026ca84e887MD516falseTEXTCastillo_GF.pdf.txtCastillo_GF.pdf.txtExtracted texttext/plain254601https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/8/Castillo_GF.pdf.txt7fdc4f1475ce2d54469be79e21ec2102MD58false2093-07-06Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.txtCastillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain2926https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/11/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdf.txtfc2413dff00bf0836e4cab002d7e2f81MD511false2093-07-06Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.txtCastillo_GF_Reportesimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain7204https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/13/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdf.txt3f1ecddf289228d1168d12de54390515MD513false2093-07-06Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.txtCastillo_GF_Actasimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain1366https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/15/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf.txt4877d80f98b22031d18112b55a4f701cMD515falseORIGINALCastillo_GF.pdfCastillo_GF.pdfapplication/pdf2012961https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/3/Castillo_GF.pdf81c43fb87983d814aa03e2a66768fcb3MD53true2093-07-06Castillo_GF.docxCastillo_GF.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document3366026https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/4/Castillo_GF.docx0d74047ec56785cf677e1f6d8cb5d01cMD54false2093-07-06Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdfCastillo_GF_Fichaautorizacion.pdfapplication/pdf648592https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/5/Castillo_GF_Fichaautorizacion.pdfd759c59e758306da48caebe3e9c926c2MD55false2093-07-06Castillo_GF_Reportesimilitud.pdfCastillo_GF_Reportesimilitud.pdfapplication/pdf22032559https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/6/Castillo_GF_Reportesimilitud.pdfd14afb0e4c1552437db8916ea2790e37MD56false2093-07-06Castillo_GF_Actasimilitud.pdfCastillo_GF_Actasimilitud.pdfapplication/pdf112678https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/7/Castillo_GF_Actasimilitud.pdf2831605f53d594dcb9e16bd88cb13f59MD57falseLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52falseCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/668155/1/license_rdf934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD51false10757/668155oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6681552025-07-20 18:52:25.106Repositorio académico upcupc@openrepository.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
score 13.10263
Propuesta de guía de aplicación de procesos colaborativos Integrated Project Delivery (IPD), apoyado de un contrato multiparte, para reducir la cantidad de obras públicas paralizadas de establecimientos de salud en el Perú causadas por incumplimiento contractual y deficiencias técnicas
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares