El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico

Descripción del Articulo

During the last decade, the failure to meet public works execution deadlines has been a frequent matter. Particularly among the electricity sector, private companies have loosened established project execution deadlines by resorting to force majeure as a justification for obtaining an extended deadl...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Aguirre Ramírez, Mayra
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2019
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/168471
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/21233/20936
https://doi.org/10.18800/themis.201802.014
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Fuerza mayor
Concesiones eléctricas
Asociaciones público-Privadas
Ley de concesiones eléctricas (LCE)
Fecha de puesta en operación comercial (POC)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
id RPUC_b8df56dbcaf408af946fd0a869827e7d
oai_identifier_str oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/168471
network_acronym_str RPUC
network_name_str PUCP-Institucional
repository_id_str 2905
spelling Aguirre Ramírez, Mayra2019-10-15http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/21233/20936https://doi.org/10.18800/themis.201802.014During the last decade, the failure to meet public works execution deadlines has been a frequent matter. Particularly among the electricity sector, private companies have loosened established project execution deadlines by resorting to force majeure as a justification for obtaining an extended deadline. However, have these granted extensions really been justified in events of force majeure?.In this article, the author explains the regimes under which electric concessions are granted to further detail the regulation established electric project deadlines and the consequences of its non-compliance. Subsequently, the author reviews the regulation and doctrine on force majeure and lastly, acutely analyzes its use as justification in the deadline extensions granted in recent years.El incumplimiento de plazos en la ejecución de obras públicas ha sido frecuente en la última década. Particularmente en el sector eléctrico, las empresas privadas han logrado flexibilizar los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, recurriendo a la fuerza mayor como justificación para obtener una prórroga. Pero, ¿realmente las prórrogas otorgadas se justifican en eventos de fuerza mayor?.En este artículo, la autora explica los regímenes bajo los que se otorgan las concesiones eléctricas para luego, detallar la regulación de los plazos establecidos para los proyectos y las consecuencias de incumplirlos. Posteriormente, revisa la regulación y doctrina sobre la fuerza mayor y finaliza analizando críticamente su uso como justificación en las prórrogas concedidas en los últimos años.application/pdfspaPontificia Universidad Católica del PerúPEurn:issn:1810-9934info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0THEMIS Revista de Derecho; Núm. 74 (2018): Derecho Ambientalreponame:PUCP-Institucionalinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPFuerza mayorConcesiones eléctricasAsociaciones público-PrivadasLey de concesiones eléctricas (LCE)Fecha de puesta en operación comercial (POC)https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctricoThe excessive use of force majeure for the extension of Deadlines in electric sector projectsinfo:eu-repo/semantics/articleArtículo20.500.14657/168471oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/1684712024-06-05 11:59:41.566http://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessmetadata.onlyhttps://repositorio.pucp.edu.peRepositorio Institucional de la PUCPrepositorio@pucp.pe
dc.title.es_ES.fl_str_mv El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
dc.title.alternative.en_US.fl_str_mv The excessive use of force majeure for the extension of Deadlines in electric sector projects
title El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
spellingShingle El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
Aguirre Ramírez, Mayra
Fuerza mayor
Concesiones eléctricas
Asociaciones público-Privadas
Ley de concesiones eléctricas (LCE)
Fecha de puesta en operación comercial (POC)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
title_short El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
title_full El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
title_fullStr El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
title_full_unstemmed El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
title_sort El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
author Aguirre Ramírez, Mayra
author_facet Aguirre Ramírez, Mayra
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Aguirre Ramírez, Mayra
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Fuerza mayor
Concesiones eléctricas
Asociaciones público-Privadas
Ley de concesiones eléctricas (LCE)
Fecha de puesta en operación comercial (POC)
topic Fuerza mayor
Concesiones eléctricas
Asociaciones público-Privadas
Ley de concesiones eléctricas (LCE)
Fecha de puesta en operación comercial (POC)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
dc.subject.ocde.none.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
description During the last decade, the failure to meet public works execution deadlines has been a frequent matter. Particularly among the electricity sector, private companies have loosened established project execution deadlines by resorting to force majeure as a justification for obtaining an extended deadline. However, have these granted extensions really been justified in events of force majeure?.In this article, the author explains the regimes under which electric concessions are granted to further detail the regulation established electric project deadlines and the consequences of its non-compliance. Subsequently, the author reviews the regulation and doctrine on force majeure and lastly, acutely analyzes its use as justification in the deadline extensions granted in recent years.
publishDate 2019
dc.date.issued.fl_str_mv 2019-10-15
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.other.none.fl_str_mv Artículo
format article
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/21233/20936
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv https://doi.org/10.18800/themis.201802.014
url http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/21233/20936
https://doi.org/10.18800/themis.201802.014
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.none.fl_str_mv urn:issn:1810-9934
dc.rights.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_ES.fl_str_mv Pontificia Universidad Católica del Perú
dc.publisher.country.none.fl_str_mv PE
dc.source.es_ES.fl_str_mv THEMIS Revista de Derecho; Núm. 74 (2018): Derecho Ambiental
dc.source.none.fl_str_mv reponame:PUCP-Institucional
instname:Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCP
instname_str Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron_str PUCP
institution PUCP
reponame_str PUCP-Institucional
collection PUCP-Institucional
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la PUCP
repository.mail.fl_str_mv repositorio@pucp.pe
_version_ 1835638516302741504
score 13.772021
El excesivo uso de la fuerza mayor para la ampliación de plazos en proyectos del sector eléctrico
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares