Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)

Descripción del Articulo

El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la r...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Vargas López, Isavo Irina
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/28343
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/28343
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--Perú
Contratos públicos--Jurisprudencia--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
id PUCP_4ac5af6b0b42368b866cf6655b7fd8e9
oai_identifier_str oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/28343
network_acronym_str PUCP
network_name_str PUCP-Tesis
repository_id_str .
dc.title.es_ES.fl_str_mv Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
title Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
spellingShingle Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
Vargas López, Isavo Irina
Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--Perú
Contratos públicos--Jurisprudencia--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
title_short Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
title_full Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
title_fullStr Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
title_full_unstemmed Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
title_sort Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
author Vargas López, Isavo Irina
author_facet Vargas López, Isavo Irina
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Martin Tirado, Richard James
dc.contributor.author.fl_str_mv Vargas López, Isavo Irina
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--Perú
Contratos públicos--Jurisprudencia--Perú
topic Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--Perú
Contratos públicos--Jurisprudencia--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
dc.subject.ocde.es_ES.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
description El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra realizada por la Entidad y, a su vez, sobre el consentimiento de la liquidación de contrato presentado por el contratista. Para ello corresponde evaluar las liquidaciones de obra presentadas por las partes a fin de determinar cuál de ellas siguió el procedimiento regular establecido en la ley. Cabe señalar que dicho examen se realizará bajo el análisis de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aplicable al caso. Asimismo, corresponde analizar si un hallazgo de contraloría puede generar variaciones en una ampliación de plazo aprobada y consentida y a su vez determinar la competencia del Tribunal Arbitral para tratar el enriquecimiento sin causa frente a la indemnización solicitada por el demandante.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-07-30T14:23:03Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-07-30T14:23:03Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2024
dc.date.issued.fl_str_mv 2024-07-30
dc.type.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12404/28343
url http://hdl.handle.net/20.500.12404/28343
dc.language.iso.es_ES.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_ES.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/
dc.publisher.es_ES.fl_str_mv Pontificia Universidad Católica del Perú
dc.publisher.country.es_ES.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:PUCP-Tesis
instname:Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCP
instname_str Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron_str PUCP
institution PUCP
reponame_str PUCP-Tesis
collection PUCP-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/0f83fbaf-788e-406c-a05f-5477aedefb5b/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/9fdc48cd-b67d-47e1-93b5-05243e6d3936/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/41b6f8d5-da74-4504-b05b-18b8a1450f5e/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/332669b6-396a-47e0-adcd-7013f15d2ea1/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/31f6633a-c94d-4b73-b25a-08543f6386d9/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b15c9b6e-02ae-4fd0-86de-7d697fddb064/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/7ca99d7b-8983-4867-a737-b5688b0fa522/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/a3d95574-cc58-4097-abf4-777d4e7194c1/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c13ce516-03e8-4ee0-819c-fe76dc07695a/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/8855b9e0-2a11-4813-a939-d9cf266d96ee/download
https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/873f7c99-7a24-498f-9b92-35ca1b3a9907/download
bitstream.checksum.fl_str_mv f9749bfb912a0a92ad48e24107908cc3
ae1cbe12bcac200a32ef5471d4bedbc9
ecf260bdc86952070d0f244e8061e792
5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
3ee55cd3b870afcafc1fcda8ad3e1dc5
0bcc284b8548116c33d434d71b15330c
9b179e3ab5ec824502f45a5ddd799332
85db4215ce792e048cd3ece00470667a
7ecdfe63ce7a313365036df81e0f362e
fa81f0d15a06b6ff5fbe1dbe464556b9
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de Tesis PUCP
repository.mail.fl_str_mv raul.sifuentes@pucp.pe
_version_ 1834736807469645824
spelling Martin Tirado, Richard JamesVargas López, Isavo Irina2024-07-30T14:23:03Z2024-07-30T14:23:03Z20242024-07-30http://hdl.handle.net/20.500.12404/28343El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra realizada por la Entidad y, a su vez, sobre el consentimiento de la liquidación de contrato presentado por el contratista. Para ello corresponde evaluar las liquidaciones de obra presentadas por las partes a fin de determinar cuál de ellas siguió el procedimiento regular establecido en la ley. Cabe señalar que dicho examen se realizará bajo el análisis de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aplicable al caso. Asimismo, corresponde analizar si un hallazgo de contraloría puede generar variaciones en una ampliación de plazo aprobada y consentida y a su vez determinar la competencia del Tribunal Arbitral para tratar el enriquecimiento sin causa frente a la indemnización solicitada por el demandante.This report analyzes the arbitration case N°122-2010 followed by the consortium Johesa Upaca against the Special Project of National Transportation Infrastructure - PROVIAS NACIONAL, through which the consortium's claim is analyzed in order to determine the irregularity and untimeliness of the resolution approving the liquidation of the construction contract carried out by the Entity and, in turn, on the consent of the contract liquidation presented by the contractor. To this end, it is necessary to evaluate the work settlements submitted by the parties in order to determine which of them followed the regular procedure established by law. It should be noted that this examination will be carried out under the analysis of the State contracting and procurement rules and regulations applicable to the case. Likewise, it is necessary to analyze whether a comptroller's finding can generate variations in an approved and consented extension of time and, in turn, to determine the competence of the Arbitral Tribunal to deal with the unjust enrichment in relation to the compensation requested by the claimant.spaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Arbitraje y laudo--Jurisprudencia--PerúContratos públicos--Jurisprudencia--Perúhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)info:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUAbogadoTítulo ProfesionalPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho.Derecho07705578https://orcid.org/0000-0001-7272-065472941227215106Gamio Aita, Pedro FernandoMoscol Salinas, Alejandro MartínMartin Tirado, Richard Jameshttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionalORIGINALVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdfVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdfTexto completoapplication/pdf6063214https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/0f83fbaf-788e-406c-a05f-5477aedefb5b/downloadf9749bfb912a0a92ad48e24107908cc3MD51trueAnonymousREADVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdfVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdfFormulario de autorizaciónapplication/pdf736396https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/9fdc48cd-b67d-47e1-93b5-05243e6d3936/downloadae1cbe12bcac200a32ef5471d4bedbc9MD52falseAnonymousREAD2500-01-01VARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdfVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdfReporte de originalidadapplication/pdf9014117https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/41b6f8d5-da74-4504-b05b-18b8a1450f5e/downloadecf260bdc86952070d0f244e8061e792MD53falseAnonymousREAD2500-01-01CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/332669b6-396a-47e0-adcd-7013f15d2ea1/download5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661MD54falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/31f6633a-c94d-4b73-b25a-08543f6386d9/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55falseAnonymousREADTHUMBNAILVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdf.jpgVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg22200https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b15c9b6e-02ae-4fd0-86de-7d697fddb064/download3ee55cd3b870afcafc1fcda8ad3e1dc5MD56falseAnonymousREADVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdf.jpgVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15965https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/7ca99d7b-8983-4867-a737-b5688b0fa522/download0bcc284b8548116c33d434d71b15330cMD57falseAnonymousREAD2500-01-01VARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdf.jpgVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9758https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/a3d95574-cc58-4097-abf4-777d4e7194c1/download9b179e3ab5ec824502f45a5ddd799332MD58falseAnonymousREAD2500-01-01TEXTVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdf.txtVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA.pdf.txtExtracted texttext/plain105382https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c13ce516-03e8-4ee0-819c-fe76dc07695a/download85db4215ce792e048cd3ece00470667aMD59falseAnonymousREADVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdf.txtVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_F.pdf.txtExtracted texttext/plain5095https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/8855b9e0-2a11-4813-a939-d9cf266d96ee/download7ecdfe63ce7a313365036df81e0f362eMD510falseAnonymousREAD2500-01-01VARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdf.txtVARGAS_LOPEZ_ISAVO_IRINA_T.pdf.txtExtracted texttext/plain7675https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/873f7c99-7a24-498f-9b92-35ca1b3a9907/downloadfa81f0d15a06b6ff5fbe1dbe464556b9MD511falseAnonymousREAD2500-01-0120.500.12404/28343oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/283432025-03-04 18:58:54.008http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.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
score 13.941084
Informe Jurídico sobre el Laudo Arbitral N°122-2010 (Consorcio JOHESA UPACA contra el Proyecto especial de infraestructura de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL)
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares